Conditions Générales des Ventes
Dernière mise à jour le 30 janvier 2009
I – INFORMATIONS GENERALES
1 a) BLUE LAGOON SPAS est une marque de JP3 Sarl au Capital de 15 000 €uros dont le siège social se situe 33 square Raymond Aron 76130 MONT SAINT AIGNAN immatriculée au RCS de Rouen 3944814280024 N°de TVA intracommunautaire FR 64394481428. JP3 sarl assure la promotion de sa gamme sur le site Internet www.bluelagoonspas.com
Email: bluelagoonspas@orange.fr
1b) Champs d'Application et Modification des Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes commandes passées à la sarl JP3. JP3 se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.
1c)Validation des commandes et signature électronique (loi du 13 mars 2000 sur la signature électronique)
Tout bon de commande signé du consommateur constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause que dans les limites prévues dans les présentes conditions générales de vente, il sera appliqué à chaque commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.
II – DISPOSITIONS GENERALES
Toute remise de commande implique, de la part du client, l’acceptation, sans réserve, de nos conditions générales de vente ci-après énoncées qui font, seules, la loi des parties. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ou donneurs d’ordre ne peuvent y déroger. III – ENGAGEMENT Préalablement à l’exécution d’un service, l’enlèvement ou la livraison d’un bien, une commande écrite (courrier, télécopie, email), signée du client, devra nous parvenir.
IV – VALIDATION DE LA COMMANDE
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur
professionnel ou non, aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout
autre document, tels que prospectus, catalogues, émis par La société JP3,n’ayant
qu'une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la société JP3, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Toutes conditions
contraire posée par l'Acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à
JP3 sarl , quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa
connaissance.
Après réception et encaissement de l'acompte du client, celui-ci accepte définitivement les conditions générales de ventes sans possibilités de recours.
V – DELAI DE LIVRAISON
Les délais prévus pour la livraison ou l’expédition ne sont pas de rigueur et ne sont donnés qu’à titre indicatif. Un retard dans la livraison ne peut constituer une clause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Même lorsque le délai de livraison est stipulé comme étant de rigueur, nous ne serons pas tenus pour responsable des dommages pouvant provenir du retard causé pour toute cause qui ne nous sera pas imputable. Parmi ces causes, figurent notamment :
-L’interdiction de livrer pouvant être décrétée par les autorités publiques, les catastrophes naturelles, les invasions étrangères, actes ou omissions du client, incendies, inondations, grèves, lock-out, embargo, guerres, pénuries de moyens de transport, de main d’œuvre ou de matériels, émeutes, insurrections, manquements des fournisseurs, retards dans les transports, pertes ou dommages aux marchandises en transit.
-Non-observation des conditions de paiement par l’acheteur. Tout retard de livraison causé par des circonstances de cette nature ne pourra, en aucun cas, ni justifier l’annulation de la commande, ni donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, ni relever de l’obligation d’accepter les autres livraisons et d’en payer le prix.
VI– RESPONSABILITE
JP3 sarl ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de JP3 sarl sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation des produits. Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables sur le territoire français. Les photographies, textes, graphismes, informations et caractéristiques reproduits et illustrant les produits vendus ne sont pas contractuels.
En conséquence, la responsabilité de JP3 sarl, ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission dans l'une des présentations ou en cas de modification des caractéristiques des produits par les fournisseurs. L'impossibilité totale ou partielle d'utiliser les produits notamment pour cause d'incompatibilité de matériel ne peut donner lieu à aucun dédommagement ou remboursement ou mise en cause de la responsabilité de sarl JP3
VII – TRANSPORTS
Quelque soit le mode de transport utilisé, terrestre, maritime, aérien, même expédiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls exclusifs de l’acquéreur. En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient à l’acquéreur de prendre l’initiative de la réclamation auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception (les frais de port étant toujours considérés à la charge de l’acquéreur). Le déchargement des marchandises est toujours à la charge de l’acquéreur. En conséquence, les temps d’attente seront à la charge de l’acquéreur.
VIII - RECEPTION DES MARCHANDISES
Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ notre entrepôt. A défaut pour l ‘acquéreur d’accepter la livraison, la SARL JP3 pourra soit poursuivre l’exécution forcée de la livraison après sommation faite d’accepter la livraison, soit poursuivre la résolution judiciaire de la vente et réclamer tous dommages et intérêts, soit conserver les sommes versées en titre de clause pénale. Lors de leur arrivée en gare destinataire, il appartient au client (ou à son représentant) de porter les réserves d’usage auprès du transporteur avant de procéder au déchargement ou de refuser la marchandise en cas de détérioration de l’emballage.
IX - INSTALLATION
Dans le cas ou JP3 sarl n'installe pas le matériel , JP3 sarl se détache de toutes responsabilités dans la mise en oeuvre du matériel.
Le client devra obligatoirement faire appel à un professionnel habilité à mettre en oeuvre et à raccorder des équipements électriques ainsi que l'alimentation en eau sous pression au réseau. L'installateur devra effectuer l'installation dans les règles de l'art et suivant les normes en vigueur sur le lieu d'installation en prévoyant par exemple impérativement un coffret de raccordement muni des dispositifs de coupure d'alimentation en électricité suffisamment sensible pour préserver la sécurité des usagers en cas de défaillance d'un système de sécurité interne au matériel.
L'installateur devra se reporter à la notice d'utilisation et d'installation du matériel afin que la garantie soit applicable.
X– GARANTIE DE RECLAMATION
L’acquéreur est tenu de vérifier la marchandise au moment de la livraison et doit mentionner sur le bon de livraison les réserves qu’il entend faire au sujet de l’état des marchandises reçues (Conformité du produit avec ceux qui ont été commandés, défaut de fabrication, avarie de transport, …). Aucune réclamation ne sera admise après la livraison. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.
Sauf spécification particulière, notamment portée sur l’emballage ou la facture, nos marchandises sont livrées sans aucune garantie à raison de défauts ou vices apparents ou cachés qu’elles pourraient comporter.
Les garanties sont uniquement et spécifiquement conclus par un contrat attaché à la ligne de produit concernée. Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages ou accidents survenus aux personnes ou aux choses, cette clause expresse de non garantie s’appliquant à tous les éléments pouvant en découler.
En aucun cas, la SARL JP3 ne sera tenue de réparer les dommages causés par les biens défectueux. La SARL JP3 décline toute responsabilité en cas d’utilisation détournée, de mauvaise utilisation, d’utilisation anormale des biens commandés ou encore d’utilisation contraire aux normes et réglementations régissant l’utilisation de certains produits.
XI - PRIX & PAIEMENTS
Toutes nos factures sont payables au comptant et au siège social avec acompte minimum de 30% à la commande, le solde à la livraison par chenue certifié de banque, cartee bancaire ou virement bancaire. Le défaut de paiement des factures ou d'un effet à l'échéance prévue rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable. En outre, les frais de recouvrement éventuels seront imputés au client. Pour tout règlement effectué après la date d'échéance figurant sur le bon de commande ou la facture, une pénalité sera due, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux mensuel minimum de 5% Hors Taxes. L'achat, ou la réalisation de nos produits subissant les fluctuations des cours des matières premières et des devises étrangères, la Sarl JP3 se réserve le droit de modifier à tout instant le tarif sans préavis.
XII- RECONNAISSANCE DE RISQUES
Les activités aquatiques sont reconnues comme étant dangereuses, et entraînent un risque inévitable, même lorsque toutes les précautions sont prises.
L’acheteur accepte d’assumer le risque d’utilisation, et accepte également de prévenir de ce risque le client final, tout utilisateur et les tierces parties auxquels ces équipements sont vendus ou mis à disposition. Il appartient à l'acheteur ou l'utilisateur de prendre toutes les précautions d'usage, de vérifier, et de s'assurer du bon état général de l'ensemble des équipements, accessoires ou éléments en général. JP3 sarl décline toute responsabilité quant aux dommages ou accidents survenus aux personnes ou aux choses, cette clause expresse s’appliquant à tous les éléments pouvant en découler.
XIII -REGLEMENTATION & SECURITE
Il appartient à l'acheteur, ou l'utilisateur de respecter la législation en vigueur et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des réglementations. De même, il appartient à l'acheteur ou l'utilisateur de mettre en place toutes les sécurités et de veiller au bon respect de celles-ci.
XIV – RESERVE DE PROPRIETE – Loi 80-335 du 12/05/1980
Les biens vendus comme définis sur ce document restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix, incluant frais annexes et taxes, par l’acquéreur.
Le transfert de propriété aura lieu de plein droit dès le paiement du solde du prix. A défaut de paiement total ou partiel, le vendeur est en droit, sans mise en demeure préalable et indépendamment de toute action judiciaire, d’exiger de l’acheteur, sans que celui-ci puisse s’y opposer, et à ses frais, soit le paiement d’une somme égale au montant du prix des produits à payer, soit la restitution des-dits biens.
Pendant la durée de la réserve de propriété, l’acquéreur supportera, dès sa livraison, les charges des risques en cas de perte, de vol ou de destruction de la marchandise vendue. L'acheteur s'interdit formellement, sous peine de dommages et intérêts, de disposer de celle-ci pour la revendre, la transformer, la mettre en gage avant le dernier règlement des sommes dues.
Toutefois, à titre de simple tolérance, et pour les seuls besoins de son activité, le vendeur autorise l’acquéreur à revendre les marchandises désignées, sous réserve que l’acquéreur consente au vendeur un nantissement sur fonds (y compris matériel, outillage et succursale) à hauteur du solde du prix restant dû.
En cas de revente des biens alors que l’acquéreur n’a pas réglé l’intégralité du prix, celui-ci s’engage à informer tout acquéreur de la présente clause de réserve de propriété grevant lesdits biens et du droit du vendeur de revendiquer entre ses mains, soit les biens concernés, soit le prix de ceux-ci.
XV– DROIT DE RETRACTATION :
Le Droit de rétractation est uniquement valable dans le cadre de la vente par correspondance.
Conformément aux dispositions de l'article L.121-16 du Code de la Consommation, le client dispose à compter de la livraison d'un délai de 7 jours francs pour retourner le produit commandé aux fins d'échange ou de remboursement. Le retour est à la charge du client et en recommandé. Nous n'accepterons pas de retour en port dû, ou si le produit n'est pas accompagné de sa facture. Le produit retourné devra impérativement l'être dans son emballage d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations.
Les remboursements clients dûs à une annulation ou un litige sont réalisés 30 jours après la date d'annulation. ART. L121-20-2 : Ne rentre pas dans le cadre des 7 jours de rétractation tous produits confectionnés sur mesure comme les spas dont la couleur ou l'équipement sont personnalisés par le client.
Vous disposez d'un délai de sept jours ouvrables pour annuler votre commande, cependant vous devrez nous informer par un courrier en recommandé avec accusé de réception. Nous ne pourrons donner suite à toutes demandes effectuées par téléphone, courrier simple ou par email.
XVI - GARANTIES, ASSURANCES ET SAV
GENERALITES
Tous les produits de JP 3 sarl sont livrés accompagnés des Fiches des
Données de Sécurité et/ou de Fiche Technique. L'Acheteur s'engage à prendre
connaissance de ces informations et de les transmettre aux intermédiaires ou utilisateurs
finaux.
A moins d'une spécification particulière, les produits sont garantis contre tout défaut
de matière ou de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison
ou de prise de possession.
Les accrocs, trous, déchirures, tâches, usures naturelles, accidents extérieurs ne peuvent
être garantis.
Cette garantie est limitée aux fournitures de JP 3 sarl .L'Acheteur ne pourra
bénéficier de la garantie que s'il avise JP 3 sarl par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la découverte du vice.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant , JP 3 sarl sera le
remplacement du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.
Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet, être au préalable soumis au
Service Après- Vente dont JP 3 sarl l'accord est indispensable pour tout
remplacement.
Les frais éventuels de port sont à la charge de l' Acheteur.
. La garantie des vices cachés exclura la réparation de tout autre préjudice.
En aucun cas, JP 3 sarl ne pourra être tenu pour responsable des
dommages corporels ou matériels, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la
conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son
utilisation défectueuse.
Entre professionnels, JP 3 sarl ne saurait garantir le manque à gagner
généré par l'arrêt d'une exploitation due à une non-conformité du matériel vendu.
Lorsque le produit bénéficie d'une garantie constructeur, celle-ci est indiquée sur la facture et le bon de commande . Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit. La garantie constructeur est en général d'un an. Selon la marque, elle peut être d'un an pièces et/ou main d'œuvre . En cas de panne pendant la période de garantie initiale. Seul le SAV de la marque de votre appareil est qualifié pour toutes interventions.
A noter : Le déplacement d'un technicien ou les frais d'envois de votre produit en station technique sont à votre charge.
Pour les produits de plus de 30 kg, la garantie constructeur est en général de 1 an pièces, la main d'oeuvre et les frais de déplacement et/ ou de retour atelier seront à votre charge.
EXCLUSION DE GARANTIE
Sont exclus de la garantie d'un appareil tous les produits dit consommables tels que filtres, lampes, coussins, les poignées de levage de la couverture, et toutes les pièces ou attributs d'usure, l'habillage, les parties en bois et leur vernis doivent être entretenus vernis et/ou raturés 1 à 2 fois par an suivant l'exposition.
Les défauts de surveillance et/ou d'utilisation ne pourront être pris en charge au titre de la garantie exemples : surchauffe due à un manque d'eau, gel suite à l'arrêt du matériel, décoloration due aux produits chimiques, habillage détérioré suite à un entretien déficient ou à la mise en place etc...et,
pour être applicable il est indispensable d'utiliser, d'entretenir et de réviser votre appareil tel que décrit dans le manuel d'utilisation fourni avec votre produit (copie envoyé sur simple demande auprès de notre service client) et entretenue par un service technique agrée par votre vendeur.
- seules le! pièces d'origine peuvent être montées ou remplacées.
MODALITES D'APPLICATION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
Dès constatation de la panne, vous devez prendre contact avec notre service clients. Il est indispensable que vous décriviez au mieux le problème rencontré avec votre produit.
La majorité des marques prennent en charge et gèrent le SAV de leur produit directement avec le consommateur. Par conséquent, notre service client vous redirigera vers la station technique agréée afin que votre produit soit réparé. Toutes les coordonnées nécessaires vous seront communiquées afin que vous rentriez directement en contact avec la station technique. Selon la marque et le produit la réparation pourra être effectuée sur site (à savoir à votre domicile) ou nécessitera l'envoi du produit à la station.
ATTENTION ! Seuls les produits justifiant d'une panne avérée seront acceptés.
XVII– INFORMATIONS LEGALES
Le renseignement des informations nominatives collectées notamment aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes, l'établissement des factures et contrats de garantie est donc obligatoire. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande.
Conformément à la loi " Informatique et Libertés ", le traitement des informations nominatives relatives aux clients à fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de JP3 sarl. De plus, JP3 sarl s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.
XVIII – DROITS- LEGISLATION-CONTESTATIONS
Les conditions de ventes présentées ci-dessus ainsi que leurs clauses sont soumis au droit français ou par extension aux règles communautaires de la CEE.
Pour toutes les contestations survenant à l'occasion de l’interprétation ou l’exécution des présentes conventions ou de leurs suites, le Tribunal de commerce de ROUEN est seul compétent. Cette attribution de compétence vaut également en matière de référé ou en cas de pluralité de défendeurs ou pour toutes demandes, même incidentes, en intervention forcée ou appel de garantie.
XVIIII - Coordonnées de la société
Siège social de JP3 :
Centre d'Exposition et essais :
Parc de la Vatine
33 square raymond Aron
76130 Mont Saint Aignan
Contacter le Service Clients
Par courrier :
JP3
Parc de la Vatine
33 square raymond Aron
76130 Mont Saint Aignan
Par téléphone au 02.35.650 324
Du Lundi au Vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Par fax au 02.35.32 17 72
Par mail à planete-spa@orange.fr
Mentions de droits réservés
En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par JP3 sarl, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier. Toute autre utilisation est soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus.
